4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作 。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件 。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費 。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認 。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程 。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線 。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢 。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間 。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場 。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護 。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準 。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作 。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明 。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限 。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換 。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明 。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金 。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金 。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任 。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任 。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修 。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止 。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同 。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁 。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地 址：
電話：電 話：
【承攬合同 ：承攬合同范本4篇】傳真： 傳 真：
推薦閱讀
- 承攬合同 ： 信封定點印刷政府采購協議
- 承攬合同 ：工程承攬合同3篇
- 樣式一 承攬合同 ：印刷合同
- 承攬合同 ：印刷裝訂合同
- 六 承攬合同 ： 承攬合同
- 承攬合同 ： 修繕修理合同
- 定做承攬合同范本
- 業務承攬合同樣本
- 廚房安裝承攬合同范本
- 2022承攬系統合同范本