第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工 。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收 。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款 。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費 。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金 。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金 。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金 。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金 。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式 。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴 。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽蓋章之日起生效 。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同 。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力 。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年月日
工人日報社印刷廠加工承攬合同案
承攬合同范本（2） | 返回目錄
原告工人日報社印刷廠(以下簡稱印刷廠)訴被告都市生活周刊社(以下簡稱周刊社)加工承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員尚源獨任審判，公開開庭進行了審理 。原告印刷廠的委托代理人李思慈、孫靖，被告周刊社的委托代理人王永和、劉寶萬均到庭參加了訴訟 。本案現已審理終結 。
原告印刷廠訴稱，我方依據與被告簽訂的協議為被告印刷《都市生活》周刊，至1999年6月，被告尚欠我方印刷費520414.38元 。故起訴要求被告立即給付我方欠款520414.38元及違約金，并承擔本案訴訟費用 。
為支持其訴訟主張，原告提供了其與被告簽訂的承印協議書、印數明細單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明加以佐證 。
被告周刊社辯稱，我方承認欠原告印刷費，但原告印刷費計算的數量及金額有誤，且我方對原告所述我方已付款的情況亦有異議 。故不同意原告的訴訟請求 。
針對以上抗辯事由，被告出具了其向原告付款的憑證及雙方于1998年9月24日簽訂的協議書予以證明 。
經審理查明，1998年9月24日，原、被告雙方簽訂了一份承印《都市生活》協議書 。協議約定，被告出版的《都市生活》部分委托原告負責印刷;被告應將印數通知單于開印前送交原告生產科;每月10日至20日結算上月承印費用;原告按被告要求按時完成印刷計劃;每周報紙出版后第二天，原告將全部膠片退還被告;每期四開八版彩印，四開十六版黑白印刷并騎馬訂裝，每份按人民幣0.60元計算，四開十六版黑白版如遇套紅時，套紅費用另計;捆報為1元/捆，每捆100份報紙;協議自1998年9月26日起至1999年12月31日有效 。該協議簽訂后，雙方各自履行 。
推薦閱讀
- 承攬合同 ： 信封定點印刷政府采購協議
- 承攬合同 ：工程承攬合同3篇
- 樣式一 承攬合同 ：印刷合同
- 承攬合同 ：印刷裝訂合同
- 六 承攬合同 ： 承攬合同
- 承攬合同 ： 修繕修理合同
- 定做承攬合同范本
- 業務承攬合同樣本
- 廚房安裝承攬合同范本
- 2022承攬系統合同范本